ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
| III.1. |
Podmienky týkajúce sa zmluvy |
| III.1.1. |
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 10 000 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zák. č. 25/2006 Z. z. a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa alebo predložená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádzača najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude nesplnenie tejto požiadavky klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených verejným obstarávateľom a takéhoto uchádzača vylúči. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom odporúčame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk. |
| III.1.2. |
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu a z finančných prostriedkov obce. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Celková cena predmetu zákazky bude fakturovaná prostredníctvom jednej konečnej faktúry až po protokolárnom odovzdaní diela. Splatnosť faktúry je do 90 kalendárnych dní od vystavenia. |
| III.1.3. |
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov verejný obstarávateľ nevyžaduje aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ však bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred podpisom zmluvy. Vytvorenie právnych vzťahov je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. |
| III.1.4. |
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie. |
| III.2. |
Podmienky účasti |
| III.2.1. |
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra |
| |
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3, resp. ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, nie starších ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní môže byť predložený ako originál alebo overená kópia staršia ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk). Uchádzač môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením overenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia, predloží každý člen skupiny. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V súlade s § 94 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pri podlimitných zákazkach preukazuje uchádzač podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, stanovené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3, resp. ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. |
| III.2.2. |
Ekonomické a finančné postavenie |
| |
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: Finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla: a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo d) prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje doklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie finančnej a ekonomickej kondície záujemcov a ich schopnosti realizovať zákazku. V súlade s § 27 ods. 1 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ predložiť súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch a výkazy ziskov a strát za roky 2008, 2009 a 2010. Tieto doklady požaduje predložiť za účelom získania informácií o obratoch uchádzačov a ďalších relevantných informácií o finančnom a ekonomickom postavení uchádzačov, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie ich finančnej a ekonomickej kondície a schopnosti realizovať zákazku. Verejný obstarávateľ stanovil minimálny požadovaný obrat za rok a alternatívne za celé trojročné obdobie po dôkladnom posúdení a primerane k typu, charakteru, finančnému objemu a dĺžke realizácie zadávanej zákazky tak, aby na jednej strane vybral zhotoviteľa schopného realizovať predmetnú zákazku, no na druhej strane neprimerane neobmedzil otvorenú hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho požadovaného ročného obratu (prípadne celkového obratu za stanovené trojročné obdobie) uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného partnera, garantujúceho plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. |
| |
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť nasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky: 1. § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky. Zároveň záujemca predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani žiadne záväzky. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. 2. § 27 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch a výkazy ziskov a strát za roky 2008, 2009 a 2010 ako originály potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača, alebo fotokópie potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača, pričom záujemca farebne zvýrazní obrat. 3. § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - podmienkou účasti uchádzača je výška obratu minimálne 1 000 000 EUR v každom roku 2008, 2009, 2010 alebo za roky 2008, 2009, 2010 spolu min. 3 000 000 EUR. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie (súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch a výkazy ziskov a strát môžu byť predložené aj ako obyčajné neoverené kópie potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača). |
| III.2.3. |
Technická alebo odborná spôsobilosť |
| |
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služieb. v zmysle § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V súlade s § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ preukázať realizáciu minimálne 3 zákaziek na stavebné práce za predchádzajúcich 5 rokov (2007 - 2011) v stanovenom minimálnom finančnom objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho počtu zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Podmienka účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej požaduje verejný obstarávateľ predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi 1 osoby s odbornou spôsobilosťou na vedenie stavieb s odborným zameraním na inžinierske siete (stavby), je nevyhnutná pre zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke. Certifikát STN EN ISO radu 9000 (kvalita) požadovaný v súlade s § 29 zákona o verejnom obstarávaní, je verejným obstarávateľom vyžadovaný za účelom realizácie zákazky zhotoviteľom, ktorý v maximálnej možnej miere garantuje kvalitu dodávky. |
| |
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam minimálne 3 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov (2007 - 2011). Zoznam musí obsahovať min. 3 zákazky a ku každej z nich musí byť doplnená: - cena zákazky, - miesto dodania zákazky, - lehota dodania zákazky (od do), - zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom - bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. Za rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa považujú stavby potrubných vedení vodovodu. Hodnota každej z týchto 3 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v zozname musí byť min. 230 000 EUR bez DPH. § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoby s odbornou spôsobilosťou na vedenie stavieb. Uchádzač na preukázanie tejto podmienky účasti predkladá overené fotokópie osvedčení potvrdzujúcich odbornú spôsobilosť tejto osoby na vedenie stavieb s odborným zameraním na inžinierske siete (stavby), oprávňujúce túto osobu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, vydaných podľa slovenskej legislatívy alebo legislatívy pôvodu odborne spôsobilej osoby, prípadne uchádzača. v zmysle § 29 zákona o verejnom obstarávaní predloží uchádzač platný certifikát kvality STN EN ISO radu 9000 na uskutočňovanie stavieb. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom o zabezpečení systému riadenia kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. |
| III.3. |
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb |
|
ODDIEL IV. POSTUP
| IV.1. |
Druh postupu |
| IV.1.1. |
Druh postupu
Verejná súťaž. |
| IV.1.2. |
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu |
| IV.1.3. |
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu |
| IV.2. |
Kritériá vyhodnotenia ponúk |
| IV.2.1. |
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena. |
| |
|
| IV.2.2. |
Použije sa elektronická aukcia
Áno. |
| |
Uchádzači, ktorí predložia ponuky a splnia podmienky verejného obstarávateľa na predmet zákazky budú informovaní o podmienkach a priebehu elektronickej aukcie. |
| IV.3. |
Administratívne informácie |
| IV.3.1. |
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
13022012VOD/RA |
| IV.3.2. |
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie. |
| IV.3.3. |
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov |
| |
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom |
| |
Dátum: 24. 2. 2012. Čas: 14.00 h. |
| |
Úhrada za súťažné podklady: Áno. |
| |
cena: 10,0000 Mena: EUR |
| |
Podmienky a spôsob úhrady: Uvedená suma musí byť najneskôr do dňa uvedeného ako lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady pripísaná na účte vedenom v Československej obchodnej banke, a.s. č. 4006179134/7500 (IBAN: 79 7500 0000 0040 0617 9134). Pri prevode alebo vložení peňažných prostriedkov na účet je nutné ako variabilný symbol uviesť IČO záujemcu. Verejný obstarávateľ záujemcov upozorňuje, že zaplatenie do pokladne verejného obstarávateľa ani poskytovateľa odborných služieb vo verejnom obstarávaní pri osobnom prevzatí súťažných podkladov nebude možné! Ak bude žiadosť o súťažné podklady zaslaná spôsobom, ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ (e-mail, fax), malo by byť listinné vyhotovenie originálu žiadosti doručené na uvedenú adresu do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti spôsobom ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ. V žiadosti o vydanie súťažných podkladov by mal záujemca uviesť či si tieto prevezme osobne alebo mu majú byť zaslané a priložený doklad o zaplatení poplatku za poskytnutie súťažných podkladov (napr. fotokópia prevodného príkazu alebo dokladu o vložení peňažných prostriedkov na účet). V prípade, že bude záujemca preberať súťažné podklady osobne, odporúča sa dohodnúť si čas prevzatia súťažných podkladov telefonicky u kontaktnej osoby. |
| IV.3.4. |
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť |
| |
Dátum: 15. 3. 2012. Čas: 10.00 h. |
| IV.3.5. |
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom |
| IV.3.6. |
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané |
| |
Do termínu. |
| |
Dátum: 30. 9. 2012 |
| IV.3.7. |
Podmienky otvárania ponúk |
| |
Dátum: 15. 3. 2012. Čas: 10.45 h. |
| |
Miesto: Tendrex, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava |
| |
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nakoľko verejný obstarávateľ na výber úspešného uchádzača použije v súlade s § 43 zákona o verejnom obstarávaní elektronickú aukciu, otváranie ponúk je v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uchádzači, ktorí predložili ponuku sa ho nemôžu zúčastniť. |
|