ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
| III.1. |
Podmienky účasti |
| III.1.1. |
Osobné postavenie |
| |
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3, resp. ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, nie starších ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní môže byť predložený ako originál alebo overená kópia staršia ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk). Uchádzač môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením overenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia, predloží každý člen skupiny. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 ods. 3 alebo ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V súlade s § 99 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní pri podprahových zákazkách preukazuje uchádzač podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, stanovené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3, resp. ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. |
| III.1.2. |
Ekonomické a finančné postavenie |
| |
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 Finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla: a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo d) prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje doklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie finančnej a ekonomickej kondície záujemcov a ich schopnosti realizovať zákazku. V súlade s § 27 ods. 1 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ predložiť súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch a výkazy ziskov a strát za roky 2008, 2009 a 2010. Tieto doklady požaduje predložiť za účelom získania informácií o obratoch uchádzačov a ďalších relevantných informácií o finančnom a ekonomickom postavení uchádzačov, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie ich finančnej a ekonomickej kondície a schopnosti realizovať zákazku. Verejný obstarávateľ stanovil minimálny požadovaný obrat za rok a alternatívne za celé trojročné obdobie po dôkladnom posúdení a primerane k typu, charakteru, finančnému objemu a dĺžke realizácie zadávanej zákazky tak, aby na jednej strane vybral zhotoviteľa schopného realizovať predmetnú zákazku, no na druhej strane neprimerane neobmedzil otvorenú hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho požadovaného ročného obratu (prípadne celkového obratu za stanovené trojročné obdobie) uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného partnera, garantujúceho plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. |
| |
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť nasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky: 1.§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky. Zároveň záujemca predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani žiadne záväzky. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. 2. § 27 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch a výkazy ziskov a strát za roky 2008, 2009, 2010 ako originály potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača, alebo fotokópie potvrdené príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača, pričom záujemca farebne zvýrazní obrat. 3. § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - podmienkou účasti záujemcu je výška obratu minimálne 700 000 EUR v každom roku 2008, 2009, 2010 alebo 2 100 000 EUR za sledované obdobie (2008, 2009, 2010) spolu. |
| III.1.3. |
Technická alebo odborná spôsobilosť |
| |
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. v zmysle § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V súlade s § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ preukázať realizáciu minimálne 3 zákaziek na stavebné práce za predchádzajúcich 5 rokov (2007 - 2011) v stanovenom minimálnom finančnom objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho počtu zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Podmienka účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej požaduje verejný obstarávateľ predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi 1 osoby s odbornou spôsobilosťou na vedenie stavieb s odborným zameraním na inžinierske siete (stavby), je nevyhnutná pre zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke. Certifikát STN EN ISO radu 9000 (kvalita) požadovaný v súlade s § 29 zákona o verejnom obstarávaní, je verejným obstarávateľom vyžadovaný za účelom realizácie zákazky zhotoviteľom, ktorý v maximálnej možnej miere garantuje kvalitu dodávky. |
| |
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): 1. § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov (2007 až 2011). Zoznam musí obsahovať min. 3 zákazky a ku každej z nich musí byť doplnená: - cena zákazky, - miesto dodania zákazky, - lehota dodania zákazky (od - do), - zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom - bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. Ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať stavebné práce pri budovaní a rekonštrukcii vodovodov a kanalizácií, revitalizácii území, budovaní verejného osvetlenia a pod. Hodnota každej z týchto 3 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v zozname musí byť min. 140 000 EUR bez DPH. § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoby s odbornou spôsobilosťou na vedenie stavieb. Uchádzač na preukázanie tejto podmienky účasti predkladá overené fotokópie osvedčení potvrdzujúcich odbornú spôsobilosť tejto osoby na vedenie stavieb s odborným zameraním na inžinierske siete (stavby), oprávňujúce túto osobu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, vydaných podľa slovenskej legislatívy alebo legislatívy pôvodu odborne spôsobilej osoby, prípadne uchádzača. v zmysle § 29 zákona o verejnom obstarávaní predloží uchádzač platný certifikát kvality STN EN ISO radu 9000 na uskutočňovanie stavieb. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom o zabezpečení systému riadenia kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. |
| III.1.4. |
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská |
| |
Nie. |
|
ODDIEL IV. POSTUP
| IV.1. |
Kritériá na vyhodnotenie ponúk |
| IV.1.1. |
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena. |
| |
|
| IV.1.2. |
Použije sa elektronická aukcia
Nie. |
| IV.2. |
Administratívne informácie |
| IV.2.1. |
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
10022012ČOV/RA |
| IV.2.2. |
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov |
| |
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom |
| |
Dátum: 24. 2. 2012. Čas: 14.00 h. |
| |
Úhrada za súťažné podklady: Áno. |
| |
cena: 10,0000 Mena: EUR |
| |
Podmienky a spôsob úhrady: Uvedená suma musí byť najneskôr do dňa uvedeného ako lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady pripísaná na účte vedenom v Československej obchodnej banke, a.s. č. 4006179134/7500 (IBAN: 79 7500 0000 0040 0617 9134). Pri prevode alebo vložení peňažných prostriedkov na účet je nutné ako variabilný symbol uviesť IČO záujemcu. Verejný obstarávateľ záujemcov upozorňuje, že zaplatenie do pokladne verejného obstarávateľa ani poskytovateľa odborných služieb vo verejnom obstarávaní pri osobnom prevzatí súťažných podkladov nebude možné! Ak bude žiadosť o súťažné podklady zaslaná spôsobom, ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ (e-mail, fax), malo by byť listinné vyhotovenie originálu žiadosti doručené na uvedenú adresu do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti spôsobom ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ. V žiadosti o vydanie súťažných podkladov by mal záujemca uviesť či si tieto prevezme osobne alebo mu majú byť zaslané a priložený doklad o zaplatení poplatku za poskytnutie súťažných podkladov (napr. fotokópia prevodného príkazu alebo dokladu o vložení peňažných prostriedkov na účet). V prípade, že bude záujemca preberať súťažné podklady osobne, odporúča sa dohodnúť si čas prevzatia súťažných podkladov telefonicky u kontaktnej osoby. |
| IV.2.3. |
Lehota na predkladanie ponúk |
| |
Dátum: 14. 3. 2012. Čas: 10.00 h. |
| IV.2.4. |
Podmienky otvárania ponúk |
| |
Dátum: 14. 3. 2012. Čas: 10.15 h. |
| |
Miesto: Tendrex, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava |
| |
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. |
|