ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
| II.1) |
OPIS |
| II.1.1) |
Názov pridelený zákazke obstarávateľom |
| |
ŽSR, Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice, 1. etapa výstavby |
| II.1.2) |
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
a) Práce. |
| |
Projekt a uskutočnenie prác. |
| |
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Košice - Bočiar. Stavba sa nachádza v Košickom kraji, katastrálne územie Železiarne, v kat. území Sokoľany, s rekonštrukciou VN vzdušnej linky v katastrálnom území Haniska. |
| |
|
| |
NUTS kód: |
| |
|
| II.1.3) |
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS) |
| |
Verejnú zákazku. |
| II.1.4) |
Informácie o rámcovej dohode |
| II.1.5) |
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) |
| |
2.1. Predmetom zákazky s názvom: ŽSR, Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice 1. etapa výstavby je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia diela. 2.2. Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice (ďalej len TIP Košice) bude slúžiť ako prekládkové miesto medzi železničnou a cestnou nákladnou dopravou. Terminál je situovaný na území obci Košice Šaca a Sokoľany v lokalite Košice Bočiar cca 15 km juhozápadne od centra mesta Košice. Hlavná časť terminálu (vchodovo odchodové koľaje ŽST Hutníky TIP prekládkové koľaje, prekládkové, úložné a odstavné plochy, žeriavová dráha a komunikácie) je situovaná súbežne s traťovou koľajou ŽSR. V súbehu s traťovou koľajou ŽSR bude spojovacia koľaj širokého rozchodu (ďalej len ŠR) zo stanice ŽST Haniska pri Košiciach a požaduje sa aj výťažná koľaj. Vstupno výstupná časť terminálu určená pre cestnú dopravu (parkoviska pre nákladnú dopravu na vstupe a výstupe, parkovisko pre osobnú dopravu, administratívna budova, CHECK-IN a CHEK-OUT) bude situovaná v priestore ohraničenom z dvoch strán účelovou komunikáciou a z ďalšej strany vlečkovými koľajami. Na termináli sa požaduje v rámci 1. etapy výstavba dvoch koľají normálneho rozchodu (ďalej len NR) a výťažná koľaj s príslušnými výhybkami. V rámci 1.etapy ŠR sú navrhované dve koľaje ŠR s príslušnými výhybkami. Hybridná koľaj bude vybudovaná len ako ŠR bez hybridu a nebude hybridnou výhybkou zapojená do koľaje NR. Súčasťou 1. etapy budú aj dva portálové žeriavy, ako hlavné manipulačné zariadenia s únosnosťou 45 t na závese, zdvih 12 m, rozchod 36,5 m s vyložením na obidve strany (9,05 m) a s dĺžkou žeriavovej dráhy 750 m, prekladajúcich tovar medzi dopravnými prostriedkami navzájom (vlak/vlak, vlak/ nákladný automobil) alebo z dopravných prostriedkov na skladovú plochu a opačne. 2.3. Požaduje sa: 2.3.1. Vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len DSPRS) so zabezpečením stavebného povolenia a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len IČ). DSPRS musí byť vypracovaná tak, aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho protokolu a na získanie stavebného povolenia. Obsah a rozsah PD musí zodpovedať prílohe č.3 a v podrobnostiach prílohy č.4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2011. Ďalšie požiadavky na spracovanie DSPRS sa nachádzajú v Prílohe č. 6 (CD, Požiadavky objednávateľa, časť 1 - Všeobecné požiadavky objednávateľa, kapitola 11), súťažných podkladov. 2.3.2. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v bode 3.3. Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2011. Ďalší opis IČ sa nachádza v Prílohe č. 6 (CD, Požiadavky objednávateľa, časť 1- Všeobecné požiadavky objednávateľa, kapitola 12), súťažných podkladov. 2.3.3. Vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej DSRS). Obsah a rozsah DSRS musí zodpovedať prílohe č.8 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2011. 2.3.4. Realizácia diela v súlade s rozsahom diela definovanom v Požiadavkách objednávateľa v prílohe č.6 súťažných podkladov. 2.4. Stavba je členená na prevádzkové súbory a stavebné objekty: 2.4.1. Prevádzkové súbory : Odbor 21 Zabezpečovacie zariadenia Odbor 22 Oznamovacie zariadenia Odbor 23 Dielenská technológia Odbor 24 Silnoprúdová technológia Odbor 25 Rádiofikácia Odbor 26 Elektrická požiarna signalizácia Odbor 27 Poplachový systém narušenia Odbor 29 Kontrola a riadenie TIP 2.4.2. Stavebné objekty: Odbor 31 Príprava územia Odbor 32 Železničný zvršok a spodok Odbor 33 Mosty a umelé stavby Odbor 34 Pozemné stavby Odbor 35 Trakčné vedenie a energetika Odbor 36 Slaboprúdové rozvody Odbor 37 Inžinierske siete Odbor 38 Cesty a prístupové komunikácie Odbor 39 Ostatné úpravy |
| II.1.6) |
Spoločný slovník obstarávania (CPV) |
| |
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45213322-6.
|
| |
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71320000-7, 42414200-3, 45234100-7, 34632300-9, 35121000-8, 45100000-8, 45213320-2, 45221110-6, 45221220-0, 45233120-6, 45314310-7, 45232221-7, 32344210-1, 31625200-5, 35125300-2, 31625000-3, 34993000-4, 44161200-8, 45262620-3, 45233160-8, 45112700-2, 71311230-2, 45231400-9.
|
| II.1.7) |
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA) |
| |
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie. |
| II.1.8) |
Informácie o častiach (na informácie o častiach použite prílohu B toľkokrát, koľko je častí) |
| |
Nie. |
| II.1.9) |
Informácie o variantoch |
| |
Varianty sa budú prijímať: Nie. |
| II.2) |
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY |
| II.2.1) |
Celkové množstvo alebo rozsah
Požadovaný výkon pre návrh infraštruktúry TIP v 1. etape 40 000 IPJ/rok (vstup) Skladba IPJ : VK 50% VNa 40% N 10% Počet vlakov NR 2/2 vl/d Počet vlakov ŠR 1/1 vl/d Počet manipulačných koľají v dosahu koľajových žeriavov 2 koľ.ŠR, 1 koľ.NR Užitočné dĺžky manipulačných koľají 750 m Manipulačné koľaje ostatné výťažná koľaj NR (750 m) havarijná koľaj (60 m) Manipulačné koľaje bez TV Počet dopravných koľají 1 koľaj NR (bez TV) 800m Počet portálových koľajových žeriavov 2 ks Dĺžka žeriavovej dráhy min.750 m Rozpätie podpier koľajových žeriavov 36,50 m Úložné plochy pre IPJ medzi oporami KŽ 4 rady (max.4 vrstvy) Počet jazdných pruhov medzi oporami KŽ 2 Počet manipulačných pruhov v pruhov v rozpätí KŽ 1 Administratívna budova 1 Prevádzková budova ŽSR 1 Parkoviská pre NA vstup/výstup min. 24/20 stojísk Parkovisko pre OA pri AB 86 stojísk |
| |
Ak je známa, predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: |
| |
Hodnota: 28113412,0000 |
| II.2.2) |
Informácie o opciách |
| II.2.3 |
Informácie o obnovenom obstarávaní (ak je uplatniteľné) |
| |
Toto obstarávanie môže byť obnovené |
| II.3) |
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA DOKONČENIE |
| |
Obdobie: v intervale . |
| |
Začatie: 1. 8. 2012 |
| |
Dokončenie: 30. 4. 2015 |
|
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
| III.1) |
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY |
| III.1.1) |
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 300 000 (tristotisíc) EUR. Zábezpeka na vykonanie prác 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej lehote. |
| III.1.2) |
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Zhotoviteľovi nebude poskytnutá zálohová patba. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi - čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení do 90 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi a - čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení do 90 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi |
| III.1.3) |
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej ponuka bude prijatá
Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať. |
| III.1.4) |
Ďalšie osobitné podmienky (ak je to uplatniteľné) |
| |
Nie. |
| III.2) |
PODMIENKY ÚČASTI |
| III.2.1) |
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijnych alebo obchodných registrov |
| |
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6, ktoré musia byť súčasťou ponuky: 1.1. § 26 ods. 1 písm. a) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky: 1.1.1. fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov, 1.1.2. právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov, 1.2. § 26 ods. 1 písm. b) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky: 1.2.1. fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov, 1.2.2. právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov, 1.3. § 26 ods. 1 písm. c) potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, 1.4. § 26 ods. 1 písm. d) 1.4.1. potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.4.2. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.5. § 26 ods. 1 písm. e) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.6. § 26 ods. 1 písm. f) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (na predmet zákazky projektovanie stavieb a uskutočňovanie stavieb), 1.6.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie, 1.6.2.aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri), 1.6.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, 1.7. § 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ. 2. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 aj úradne osvedčenou kópiou iného dokladu platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad platný certifikovaný zápis vydaný certifikovanou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní (body 1.1 až 1.6), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3. 3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1 až 1.6 za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. (Poznámka vzhľadom k tomu, že predmet zákazky je zložený z projektových prác aj stavebných prác, upozorňujeme uchádzačov na túto skutočnosť, aby uvedené zohľadnili pri splnení podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní). |
| III.2.2) |
Ekonomická a finančná spôsobilosť |
| |
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 5. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením týchto dokladov: 5.1 § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. 5.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň): 5.1.1.1. Úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver vo výške minimálne 20 mil. EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu Európskej centrálnej banky, platného ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku EÚ, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške s preukázaním dispozície s týmito finančnými prostriedkami za minimálne obdobie 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov. Úverový prísľub, resp. vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť prípadným úverom. 5.1.1.2. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať: - či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (2010 a 2011) v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo, - že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, - že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie. Vyjadrenie banky bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky. V tejto podmienke účasti nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda podmienka je primeraná. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva zo stanovenej lehoty splatnosti faktúry a je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva aj z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že je aj po finančnej stránke spoľahlivý, čím je väčší predpoklad, že zmluva bude uzatvorená len s takým uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k uspokojivej realizácii zmluvy. 6. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. |
| III.2.3) |
Technická spôsobilosť |
| |
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 7. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením: 7.1. § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, 7.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň): Uchádzač predloží zoznam služieb projektových prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky (t. j. za roky 2009, 2010 a 2011) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní poskytnutých služieb. Projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, sú projekty na stavby železničnej infraštruktúry, modernizáciu alebo rekonštrukciu železničných tratí vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate, terminály, prekladiská, žeriavové dráhy. Pojem stavba železničnej infraštruktúry znamená projektovanie železničných tratí, železničných vlečiek a prekladacích železničných uzlov, v ktorých počas výstavby nebol zahrnutý vplyv prevádzky (t.j. výstavba počas výluk). Jedná sa teda o novostavbu na zelenej lúke. Vyžaduje sa: - aspoň jedna zmluva rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, kde za projektové, prieskumné, geodetické a geologické práce bolo vyfakturovaných viac ako 1,5 mil. EUR z toho minimálne 1,0 mil. EUR za projektové práce (bez geodetických a geologických prác, iba práce na DÚR, DSP, DSPRS, DSRS), - aspoň jedna zmluva rovnakého alebo podobného predmetu zákazky s rozpočtovým nákladom viac ako 30 mil. EUR. Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal aspoň minimálne praktické skúsenosti s projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu a rozsahu zákazky. Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého vzoru A1 alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje: - obchodné meno a adresa obstarávateľa/ Objednávateľa/investora, - potvrdenie, že príslušný Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú zmluvu, - potvrdenie o uspokojivom vykonaní poskytnutých služieb (prípadne krátky komentár), - typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti, - predmet zmluvy (názov projektovanej stavby), - informácia, či zmluva už bola ukončená alebo ešte je v realizácií, - charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia) s upozornením na zmluvy týkajúce sa štúdii, DÚR, DSP, DSPRS, DSRS a zatriedenie stavby, či sa jednalo o železničnú infraštruktúru, modernizáciu alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate, terminály, prekladiská, žeriavové dráhy, - informáciu, či plnenie zmluvy realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen skupiny, alebo podzhotoviteľ, - zmluvná cena bez DPH, - fakturovaná čiastka bez DPH, - v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu, - informáciu o vyfakturovanej čiastke, ktorú Zhotoviteľ zrealizoval vlastnými kapacitami bez DPH a rozpis na jednotlivé roky bez DPH, - termín dodania zmluvný termín a skutočný termín, - dôvod prípadného rozdielu termínov, - meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za obstarávateľa/Objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje overiť a odtlačok pečiatky obstarávateľa/Objednávateľa/ investora. Ak zoznam nebude obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti. 7.2. § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. 7.2.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň): Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (t. j. za roky 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011), doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Stavebnými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, sú stavby železničnej infraštruktúry, modernizácia alebo rekonštrukcia železničných tratí vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexná rekonštrukcia železničnej trate, terminály, prekladiská, žeriavové dráhy. Pojem stavba železničnej infraštruktúry znamená výstavbu železničných tratí, železničných vlečiek a prekladacích železničných uzlov v ktorých počas výstavby nebol zahrnutý vplyv prevádzky (t.j. výstavba počas výluk). Jedná sa teda o novostavbu na zelenej lúke. Vyžaduje sa: - aspoň jedna zmluva, kde za stavbu bolo vyfakturovaných viac ako 30 mil. EUR, - aspoň jedna zmluva, kde za stavbu bolo vyfakturované za realizáciu zabezpečovacích zariadení viac ako 3 mil. EUR, - aspoň jedna zmluva, kde za stavbu bolo vyfakturované za realizáciu prác súvisiacich so železničným zvrškom a spodkom viac ako 7 mil. EUR, - aspoň jedna zmluva bola realizovaná podľa zmluvných podmienok, ktoré sú založené na medzinárodne uznávaných podmienkach, napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky, kde za stavbu bolo vyfakturovaných viac ako 30 mil. EUR. Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z komplexnosti požadovaných stavebných prác a je potrebné preukázať, že uchádzač má aspoň minimálne praktické skúsenosti s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého vzoru A2 alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje: - obchodné meno a adresa obstarávateľa/ Objednávateľa/investora, - potvrdenie, že príslušný Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú stavbu, - potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác (prípadne krátky komentár), - typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti, - predmet zmluvy (názov stavby), - dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ nebolo vydané, tak informáciu, že stavba je v realizácii, - charakter stavby s upozornením na zmluvy týkajúce sa zabezpečovacích zariadení, železničného zvršku, železničného spodku a podmienok, ktoré sú založené na medzinárodne uznávaných podmienkach, napr. FIDIC (červená kniha alebo žltá kniha), EBRD alebo Svetovej banky a zatriedenie stavby, či sa jednalo o železničnú infraštruktúru, modernizáciu alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate, terminály, prekladiská, žeriavové dráhy, - informáciu, či stavbu realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen skupiny, alebo podzhotoviteľ, - zmluvná cena bez DPH, - fakturovaná čiastka bez DPH, - v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu, - informáciu o vyfakturovanej čiastke, ktorú Zhotoviteľ zrealizoval vlastnými kapacitami bez DPH rozpis na jednotlivé roky bez DPH, - termín dodania zmluvný termín a skutočný termín, - dôvod prípadného rozdielu termínov, - meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za obstarávateľa/Objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje overiť a odtlačok pečiatky obstarávateľa/Objednávateľa/ investora. Ak zoznam nebude obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti. 8. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 9. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky. Pre potreby prepočtu SKK na EUR je platný konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,1260 SKK. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku EÚ. Tento prepočet vykoná uchádzač po potvrdení referencie príslušným Objednávateľom. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. 10. Na preukázanie splnenia podmienok účasti nestačí, ak uchádzač uvedie obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy a ich podiel prác. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné postupovať podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov, časť I. body 6 a 8 súťažných podkladov. |
| III.2.4) |
Informácie o vyhradených zákazkach
Nie. |
| III.3) |
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB |
| III.3.2) |
Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby |
|